Часть III. Проект договора
ДОГОВОР № ____
на поставку аэродромного пожарного автомобиля АА-8.0/(30-60) (43118)
пгт. Южно-Курильск «_____» ___________ 2012 года.
Федеральное казенное предприятие «Аэропорт Сахалина», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Бондарева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава и приказа руководителя ФАВТ (Росавиация) № 161/т от 27.12.2011, с одной стороны, и ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола № ____ от ___________ заседания Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд ФКП «Аэропорт Сахалина», заключили настоящий Договор (в дальнейшем - Договор) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется поставить Заказчику аэродромный пожарный автомобиль АА-8.0/(30-60) (43118) в количестве – 1 единицы, в комплектации завода-изготовителя, а также относящиеся к нему документы, именуемый в дальнейшем «Товар», а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего договора и приложений к нему.
Поставщик гарантирует, что продаваемый по настоящему договору Товар не заложен, не находится под арестом, не является предметом каких-либо иных сделок, ограничивающих право Покупателя на распоряжение им.
1.3 Требования и прочие характеристики, предъявляемые к Товару, определяются техническим заданием (приложение № 1 к договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет __________________________________________ рублей, в том числе НДС 18% в размере _________ рублей.
Цена Договора включает в себя стоимость Товара; стоимость штатного водительского набора инструментов, набора ГИБДД (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки), полноразмерного запасного колеса, транспортные расходы, связанные с его поставкой, в т.ч. сборы в морском порту пгт. Южно-Курильск и погрузочно-разгрузочные работы, включая работы с применением грузоподъемных средств; расходы по таможенному оформлению и страхованию, необходимые налоги и сборы, другие обязательные платежи, связанные с предметом поставки.
2.2. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика несет Поставщик.
2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения количества товара и иных условий его исполнения.
2.4. В течение 30 дней с момента заключения Договора, Заказчик производит оплату аванса Поставщику в размере 30 % стоимости товара по настоящему Договору.
2.5. Окончательный расчет за поставленный Товар осуществляется безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Заказчиком Товара, счета, счета-фактуры, оформления Сторонами товарной накладной и акта приема-передачи товара (без претензий), а также получения иных документов, предусмотренных техническим заданием.
СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в срок до 01 сентября 2012 года со дня, следующего за днем подписания Сторонами настоящего Договора.
3.2. Место и способ доставки Товара: Товар доставляется Поставщиком по адресу: Сахалинская область, пгт. Южно-Курильск, морской порт.
Поставка Товара по настоящему Договору производится железнодорожным транспортом, грузовой скоростью до ж/д станции ___________ (либо своим ходом), морским транспортом от порта ___________ до пункта назначения порта Южно-Курильск за счет Поставщика. Конкретный порядок поставки определяется дополнительным соглашением.
3.3. Сдача-приемка Товара производится в конечном пункте поставки Товара комиссионно, с участием Заказчика и представителя Поставщика.
При приемке Товара Заказчик проверяет фактически получаемый Товар на предмет соответствия комплектности и требованиям технического задания (приложение № 1 к договору), а также иным условиям, установленным в Договоре.
3.4. Заказчик вправе при приемке Товара пригласить независимых экспертов. В случае отрицательной экспертизы расходы Заказчика за проведение экспертизы несет Поставщик.
3.5. Приемка Товара по количеству и комплектности производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 г. № П-6, в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 г. № 81, от 14.11.74 г. № 81 (далее Инструкция П-6).
3.6. Приемка Товара по качеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66г № П-7, в ред., Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 N 81, от 14.11.74 N 98 (далее Инструкция № П-7).
3.7. Одновременно с передачей Товара Поставщик предоставляет Заказчику акт приема-передачи Товара в двух экземплярах, товарную накладную в двух экземплярах с приложением документов (материалов), предусмотренных техническим заданием (приложение № 1 к договору) и документов необходимых для регистрации Товара и постановки его на учет в органах ГИБДД (паспорт транспортного средства), счет-фактуру.
3.8. Приемка Товара Заказчиком оформляется подписанием Сторонами товарной накладной и (или) акта приема-передачи Товара.
3.9. Товар ненадлежащего качества (не соответствующий техническому заданию) не считается поставленным.
3.10. В случае несоответствия поставленного Товара по комплектности, качеству либо иным условиям технического задания, Договора и отказа Заказчика подписать акт приема-передачи Товара и товарную накладную, Заказчик направляет Поставщику претензию с перечнем выявленных недостатков (дефектов) и сроков их устранения. Поставщик обязан устранить указанные недостатки без дополнительной оплаты либо заменить товар не надлежащего качества на Товар, соответствующий требованиям настоящего Договора.
3.11. В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков Товара, акт о скрытых недостатках составляется в течение 5 дней со дня обнаружения недостатков, но в пределах установленного гарантийного срока.
3.12. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком и Поставщиком акта приема-передачи Товара без претензий.
3.13. Право собственности и риск случайной гибели (случайного повреждения) на Товар переходит к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи Товара.
КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара.
4.2. В случае поломки Товара в период гарантийного срока (в соответствии с техническим заданием), расходы, связанные с ремонтом, заменой товара полностью несет Поставщик.
4.3. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать ГОСТ и техническому заданию. Поставщик удостоверяет качество Товара сертификатом качества и декларации соответствия, установленные требованиями нормативно технической документации, утвержденной Госстандартом Российской Федерации. Комплектность Товара должна соответствовать техническому описанию, спецификации и комплектовочной ведомости на ЗИП.
4.4. Гарантийные обязательства на Товар устанавливаются нормативно-технической документацией (НТД), при условии соблюдения грузополучателем правил эксплуатации, предусмотренных НТД. При гарантийном обслуживании стороны руководствуются ГК РФ, Инструкцией № П-7 Госарбитража СССР от 25.04.66 г. и настоящим Договором.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик обязан:
произвести предпродажную подготовку Товара;
осуществить поставку Товара надлежащего качества в соответствии с условиями Договора, в т.ч. технического задания, и передать его Заказчику в срок, предусмотренный п. 3.1 настоящего Договора;
за 10 дней уведомить Заказчика в письменном виде о дне отгрузки Товара;
произвести отгрузку Товара в присутствии представителя Заказчика, в случае отсутствия представителя Заказчика, произвести отгрузку самостоятельно на основании уведомления Заказчика о невозможности направить представителя;
в случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению своих обязательств по поставке Товара, незамедлительно (не позднее трех рабочих дней с момента обнаружения указанных обстоятельств) уведомить Заказчика;
- представить Заказчику или по его требованию третьим лицам необходимую документацию, относящуюся к поставке Товара по Договору, и создавать условия для проверки хода его поставки, предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации;
- предоставить Заказчику подлинники или заверенные копии сертификатов или деклараций соответствия на поставляемый Товар, заверенные печатью производителя копии Одобрения типа транспортного средства. Товар должен иметь полную документацию в соответствии с комплектацией завода-изготовителя.
- в течение 5 рабочих дней с даты отгрузки, направить Заказчику экспресс почтой либо через представителя Заказчика, оригинал счёта-фактуры, отгрузочные и товарораспорядительные документы и иные документы, необходимые для регистрации Товара.
5.2. Заказчик обязан:
- принять поставленный по настоящему Договору Товар, при условии его соответствия требованиям Договора, в том числе техническому заданию;
- оплатить принятый Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.3. В период гарантийного ремонта Заказчик имеет право устранить недостатки Товара своими силами и средствами, по предварительному согласованию с Поставщиком и последующим возмещением Поставщиком затрат на устранение недостатков.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
Форс – мажор
Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение своих обязательств по настоящему договору вследствие возникновения обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать, включая: пожары, наводнения, эпидемии, землетрясения и другие природные воздействия, войну и военные действия, террористические акты, забастовки, блокады и правительственные запреты, болезнь или смерть непосредственных исполнителей услуг по договору, а также чрезвычайные и непредвиденные факторы.
Сторона, не исполняющая своих обязательств по договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно (в течении 24 часов) известить противоположную сторону об этом, с последующим документальным подтверждением их непреодолимости. Подтверждение компетентных органов будет достаточным основанием для отнесения обстоятельств к форс – мажорным и освобождающим от ответственности.
Если обстоятельства, указанные в п.7.1. настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. По Договору устанавливается обеспечение исполнения Договора на срок его действия. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 30% от начальной (максимальной) цены Договора.
8.2. Обеспечение исполнения Договора предоставлено Подрядчиком в виде _______________________________________.
8.3. Обеспечение исполнения Договора подтверждено Подрядчиком следующим документом ________________________.
8.4. Обеспечение исполнения Договора обеспечивает выплату Заказчику Подрядчиком денежных средств в качестве возмещения убытков, которые последний может причинить вследствие невыполнения в полном объеме или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.
8.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, что указаны в настоящем Договоре.
9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Проект настоящего договора и приложения к нему подписывается в одностороннем порядке Поставщиком. Настоящий договор подписывается Заказчиком после согласования "крупной сделки" с Федеральным Агентством воздушного транспорта (Росавиация) в соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
9.2. Поставщик обязан приложить к настоящему Договору ксерокопии следующих документов:
Копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;
Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
Копии учредительных документов (устав, учредительный договор, приказ о назначении руководителя и др.)
сведения о заключенных договорах по всей цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров, в том числе конечных по установленной форме, разработанной ФНС России и Росфинмониторингом.
9.3. Копии вышеуказанных документов, заверенные подписями уполномоченных представителей Сторон и оригиналами печатей, являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. При истечении срока действия хотя бы одного из этих документов настоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон.
9.4. Представитель «Поставщика» должен иметь при себе доверенность, подтверждающую его полномочия при передачи Товара Заказчику и подписания акта приема-передачи Товара.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
10.2. Расторжение Договора возможно исключительно по соглашению сторон, либо решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
11.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Сахалинской области.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они не противоречат законодательству Российской Федерации, оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон.
12.2. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору, полностью или частично, другому лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.
12.3. Поставщик несет ответственность по настоящему договору за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков и иных лиц, как за свои собственные.
12.4. Поставщик представляет по запросу Покупателя в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
12.5. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме по электронной почте или факсимильной связью с последующим представлением оригинала по почте. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.
12.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
12.7. К настоящему Договору прилагается техническое задание (приложение № 1), являющееся его неотъемлемой частью.
13. Юридические адреса И банковские реквизиты Сторон
"Заказчик":
|
"Поставщик":
|
|
ФКП «Аэропорт Сахалина»
Юридический адрес: 694510, Сахалинская область,
п. Южно-Курильск, аэропорт.
Почтовый адрес: 694500, Сахалинская область,
пгт. Южно-Курильск, кВ. Ильичева, 3а
|
Р/счет: 40602810300004937001
Банк: КБ «Долинск» (ЗАО) г. Южно-Сахалинск
БИК: 046401727
К/счет: 30101810300000000727
ИНН: 6518002865
КПП: 651801001
|
|
Генеральный директор
ФКП «Аэропорт Сахалина»
_______________Бондарев С.Н.
|
«___» ___________ 2012 г.
|
|
|
Приложение № 1
к договору № __________
от _______________
|
