Обеспечение защиты прав и законных интересов участников процедуры закупки
|
Скачать 1.94 Mb.
|
|
Обязательства Заказчика Заказчик обязуется: 4.1. Передать Подрядчику в течение 7 (семи) календарных дней с момента запроса Подрядчика всю необходимую для организации и выполнения Работ документацию и информацию, в том числе имеющиеся материалы по проектной документации и сметной стоимости ремонтно-восстановительных работ в отношении коллекторов. 4.2. Производить приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком в порядке, предусмотренном в разделах 6, 7 настоящего Договора.
5.1. Стоимость всех поручаемых Подрядчику работ (Цена Договора) определяется Калькуляцией стоимости (Приложение №2), и с учетом снижения составляет __________(____________________) рублей ___________________ копеек, в том числе НДС 18 % ________(__________________)_рублей__________________копеек. 5.2. Стоимость Работ по Договору может быть изменена в случае уменьшения объема выполняемых Работ или выполнения дополнительных Работ, но не более чем на 10% от Цены Договора (п. 5.1).
6.1.Стоимость Работ по настоящему Договору оплачивается в следующем порядке: – 30 % от Цены Договора - после окончания 1 (первого) этапа в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Акт приема-передачи выполненных работ (этапа работ) (Приложение № 4) при условии предоставления Подрядчиком счета и счета-фактуры; – 70 % от Цены Договора после окончания работ по Договору в целом в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Акт сдачи-приемки результатов работ (Приложение № 5) при условии предоставления Подрядчиком счета и счета-фактуры. 6.2. Оплата Работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 6.3. Заказчик вправе удержать при окончательных расчетах за выполненные Работы сумму пени, начисленную Подрядчику в соответствии с п.9.1 настоящего Договора.
7.1. Сдача-приемка выполненных Работ по настоящему Договору происходит в следующем порядке: 7.1.1. Сдача-приемка выполненных Работ по этапу осуществляется по окончании выполнения Подрядчиком Работ по каждому этапу в соответствии Календарным планом (Приложение № 3) с подписанием Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ (этапа работ) (Приложение № 4). 7.1.2. Подрядчик в день завершения Работ по этапу направляет Заказчику Акт приема-передачи выполненных работ (этапа работ) (Приложение № 4) с приложением 3 (трёх) экземпляров документов, указанных в Техническом задании (Приложение № 1) на бумажном носителе, а также 1 (один) экземпляр в электронном виде на внешнем носителе. 7.1.3. Приемка выполненных Работ по этапу Заказчиком осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения документов, указанных в п. 7.1.2 настоящего Договора. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные Работы и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ. 7.2. Основанием для отказа от приемки Работ по этапу являются несоответствие результата Работ требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре и приложениях к нему. 7.3. В случае отказа Заказчика от приемки Работ по этапу Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний Акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения Подрядчиком. 7.4. После устранения Подрядчиком всех замечаний и претензий, выполненные Работы принимаются Заказчиком повторно в порядке, определенном в настоящем разделе Договора. 7.5. Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору в целом является дата подписания Заказчиком Акт сдачи-приемки результатов работ (приложение № 5). 7.6. Если в процессе выполнения Работ обнаружится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, Подрядчик обязан немедленно приостановить Работы, поставив об этом в известность Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней после приостановления Работ. Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения Работ и дальнейшем действии Договора. В случае нецелесообразности (невозможности) продолжения Работ Заказчик вправе расторгнуть договор досрочно, при этом Заказчик вправе отказать Подрядчику в оплате выполненных к моменту прекращения Договора Работ. 7.7. Исключительные права пользования на результаты Работ после подписания Акта сдачи - приемки выполненных работ принадлежат Заказчику. 8. Обеспечение исполнения обязательств по Договору 8.1. Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения Договора на сумму _________(________________) рублей __ копейки, в форме (указывается форма, в которой предоставлено обеспечение исполнения Договора: безотзывная банковская гарантия, выданная банком (указываются ее реквизиты, сумма на которую она выдана, и срок действия), либо внесение денежных средств на счет Заказчика. В случае обеспечения исполнения Договора в виде безотзывной банковской гарантии, обеспечение исполнения Договора должно действовать в течение всего периода выполнения работ по Договору плюс 60 (шестьдесят) календарных дней. В случае обеспечения исполнения Договора в виде внесения денежных средств на счет Заказчика обеспечение исполнения Договора должно действовать в течение всего периода выполнения работ по Договору плюс 30 (тридцать) календарных дней. 8.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, а также в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у банка – гаранта по предоставленной Подрядчиком безотзывной банковской гарантии, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента наступления соответствующих обстоятельств предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение настоящего Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Договором. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора. 8.3. Денежные средства, перечисленные Подрядчиком в счет обеспечения исполнения Договора, подлежат возврату Подрядчику Заказчиком в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента истечения установленного в п.8.1 настоящего Договора срока обеспечения исполнения Договора, за исключением случаев удержания Заказчиком денежных средств из представленного обеспечения при неисполнении Подрядчиком своих обязательств по Договору.
9.1. При нарушении Подрядчиком срока окончания этапа Работ или всех Работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 % от Цены Договора (п. 5.1) за каждый день просрочки до фактического исполнения Подрядчиком обязательств. 9.2. За просрочку оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком по Акту сдачи-приемки выполненных работ, Подрядчик имеет право потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки. 9.3. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами или работниками Подрядчика претензий в связи нарушением их прав на результаты интеллектуальной деятельности, связанные с результатом Работ по настоящему Договору, Заказчик будет рассматриваться как добросовестный правообладатель. При предъявлении третьими лицами или работниками Подрядчика претензий в связи с вышеуказанным нарушением Заказчиком их прав, не связанных с обращением в судебные и/или административные органы, Подрядчик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счет. При предъявлении к Заказчику иска в связи с их нарушением Подрядчик обязан вступить в судебный процесс на стороне Заказчика. В случае, если в связи с вышеуказанным нарушением прав третьих лиц или работников Подрядчика судом либо административным органом на Заказчика будет наложена ответственность за нарушение прав третьих лиц в результате использования Заказчиком результатов Работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику все причиненные убытки, а также уплатить штраф в размере 10 % от Цены Договора. 9.4. Подрядчик также несет ответственность за научно-техническую корректность результата Работ. В случае если какие-либо недостатки результата Работ, даже не установленные Заказчиком при их приемке, проявятся в ходе использования Заказчиком результата Работ, Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику любые причиненные в этой связи убытки и устранить недостатки результата Работ, выявленные в ходе его использования, своими силами и за свой счет. 9.5. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения Работ, то Подрядчик имеет право на продление срока Работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи результата Работ с обязательным уведомлением об этом Заказчика. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан сообщить Заказчику размер этих расходов и документально их обосновать. 9.6. Убытки, понесенные потерпевшей Стороной, подлежат возмещению в полном объеме в порядке установленном законодательством Российской Федерации. 9.7. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Договоре, а также за нарушения обязательных для него норм и правил. 9.8. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком Работы составляет 12 (месяцев) с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки результатов работ (Приложение № 5).
10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 10.2. Сторона, для которой исполнение настоящего Договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего Договора. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный настоящим Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 10.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам Работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения Работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора. 10.4. Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящем Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 10.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но, не ограничиваясь следующим: - война и другие агрессии (война, объявленная или нет), мобилизация или эмбарго; - массовая ионизирующая радиация и массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими компонентами атомных взрывных устройств от любого источника; - восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война; - массовые беспорядки, столкновения, мораторий органов власти и управления, принятие законодательных и нормативных актов, препятствующих исполнению настоящего Договора; - другие общепризнанные обстоятельства непреодолимой силы. Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силой не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти. 10.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 10.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные и принятые Работы должны быть оплачены.
11.1. В случае возникновения споров и/или разногласий, вытекающих из настоящего Договора, Стороны примут все меры к их разрешению путем проведения переговоров. 11.2. Претензии, которые могут возникнуть из настоящего Договора, должны быть предъявлены после возникновения основания для их предъявления. Датой предъявления претензии считается дата ее получения Стороной, которой она адресована. 11.3. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии (подтвердить согласие на ее полное или частичное удовлетворение, или сообщить о полном или частичном отказе в ее удовлетворении) не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии. 11.4. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
12.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор, за исключением случаев предусмотренных настоящим Договором, оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 12.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке до подписания Акта сдачи-приемки результатов Работ по Договору в целом отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты предполагаемого отказа от исполнения Договора, в случаях: - систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ и /или сроков выполнения Работ; - в иных случаях, когда выполнение Работ по Техническому заданию (Приложение №1) становится невозможным или нецелесообразным. Договор считается расторгнутым по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора.
13.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для предоставившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться. 13.2. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны. 13.3. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора. 13.4. Требования пункта 13.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации. 13.5. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований настоящего раздела Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной, в порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации. |
Похожие:
 |
Обеспечение защиты прав и законных интересов участников процедуры закупки Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор» |
 |
Обеспечение защиты прав и законных интересов участников процедуры закупки Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор» |
|
Обеспечение защиты прав и законных интересов участников процедуры закупки 13 По проведению закупки в форме открытого запроса цен на работы по поставке диагностического оборудования с программным обеспечением... |
|
Обеспечение защиты прав и законных интересов участников закупки |
|
Обеспечение защиты прав и законных интересов участников процедуры закупки Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в аукционе, расмотрение заявок на участие в аукционе... |
|
Муниципальное учреждение здравоохранения «солнечногорская центральная... Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказа |
|
Документация об аукционе по проведению открытого аукциона на право... Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов |
|
Муниципальное учреждение здравоохранения «менделеевская городская... Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказа |
|
Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом запросе котировок... Предмет запроса котировок в электронной форме. Место, условия и сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). 3 |
|
Организованной перевозке группы детей Госавтоинспекции (ред от 19. 06. 2014), с целью обеспечения прав и законных интересов обучающихся и их родителей (законных представителей),... |
|
Доклад о состоянии соблюдения прав и защиты интересов ребенка на... О состоянии соблюдения прав и защиты интересов ребенка на территории республики бурятия |
|
Санкт-Петербургская региональная общественная правозащитная организация «граждане в погонах» – военнослужащие, как срочной службы, так и профессиональные солдаты. Кроме того, зачастую к нам обращаются... |
|
Доклад о состоянии соблюдения прав и защиты интересов ребенка на... О состоянии соблюдения прав и защиты интересов ребенка на территории республики бурятия |
|
Типовое положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профессионального союза В целях реализации статьи 370 Трудового кодекса Российской Федерации, осуществления профсоюзного контроля за состоянием условий и... |
|
Доклад о состоянии соблюдения прав и защиты интересов ребенка на... Данный документ позволяет информировать широкий круг должностных лиц, общественности, заинтересованных граждан о реализации прав... |
|
Постановлением президиума Согласно ст. 3 Гпк РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопро-изводстве, обратиться... |