11)ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1Обеспечение исполнения договора в размере 10% от начальной максимальной цены, что составляет 261 657 530 (двести шестьдесят один миллион шестьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот тридцать) рублей 00 копеек должно быть представлено Генеральным подрядчиком в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).
11.2Банк-гарант, предоставляющий банковскую гарантию, должен быть включен в предусмотренный статей 176.1 Налогового Кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
11.3Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде безотзывной банковской гарантии:
11.3.1банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации;
11.3.2бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом - Победитель конкурса, Гарантом – банк, представляющий банковскую гарантию;
11.3.3в банковской гарантии должна быть предусмотрена обязанность Гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
11.3.4в банковской гарантии должно быть предусмотрено условие, согласно которому исполнением обязательств Гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
11.3.5в банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Бенефициара на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по договору в предусмотренные сроки или расторжения договора и отказа его вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Бенефициар направляет Гаранту только письменное требование с обоснованием неисполнения Принципалом обязательств по договору и документы, подтверждающие выплату Принципалу аванса;
11.3.6в банковской гарантии должна быть указана сумма, в пределах которой Гарант гарантирует исполнение обязательств по договору Принципалом, и которая должна быть не менее установленной суммы;
11.3.7банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает, а именно: номер и дата заключения договора, стороны договора, наименование предмета договора;
11.3.8срок платежа по банковской гарантии в пользу Бенефициара должен быть установлен не позднее 10 (десяти) календарных дней после направления Бенефициаром соответствующего требования, либо заявления об одностороннем отказе Принципала от исполнения Договора;
11.3.9банковская гарантия должна действовать в течение срока действия Договора плюс 60 (шестьдесят) календарных дней;
11.3.10при продлении срока действия Договора срок действия банковской гарантии также должен быть продлен на этот же период времени, изменения Договора не должны вести к прекращению банковской гарантии;
11.3.11условия банковской гарантии на исполнение Принципалом обязательств по Договору должны предусматривать осуществление выплаты Бенефициару при любом нарушении Принципалом обязательств по Договору в объеме, определяемом требованием Бенефициара к Гаранту и в пределах установленной гарантийной суммы;
11.3.12предоставляемая банковская гарантия должна предусматривать безусловное осуществление выплаты Бенефициару по его письменному требованию;
11.3.13в банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Бенефициар направляет Гаранту только письменное требование;
11.3.14банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;
11.3.15в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.
11.3.16Безотзывная банковская гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Заказчика в случае неисполнения поставщиком (Генеральным подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору (нарушение сроков выполнения работ, выполнение своих обязательств не в полном объеме) или расторжения настоящего договора до окончания определенного в гарантии срока, на который она выдана.
11.4Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде залога денежных средств:
11.4.1денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора, в виде залога должны быть перечислены в размере, установленном в п.11.1настоящего договора;
11.4.2факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты), оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент» на расчетный счет Заказчика. Денежные средства предоставляются Заказчику без процентов как гарантия исполнения договора Исполнителем;
11.4.3денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора в виде залога, должны быть зачислены по реквизитам счета Заказчика, указанным в разделе19 настоящего Договора, до заключения договора. В противном случае обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств, считается не предоставленным;
11.4.4денежные средства возвращаются Исполнителю, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору, со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя; денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в этом письменном требовании.
11.5В ходе исполнения договора Генеральный подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения.
11.6В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение договора Генеральным подрядчиком, Генеральный подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на указанных в настоящем договоре условиях. При этом может быть изменен способ обеспечения.
12)Ответственность сторон
12.1За задержку расчетов за выполненные работы, при условии поступления Заказчику денежных средств, в соответствии с п.3.2. Договора, Генеральный подрядчик вправе потребовать с Заказчика пени в размере 0,02 процентов от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки после подписания актов о приемке выполненных работ, но не более 5 процентов от неоплаченной в срок суммы.
12.2При нарушении Генеральным подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе требовать от Генерального подрядчика оплаты на основании счета и претензии, выставленных Заказчиком:
12.2.1за несоблюдение срока окончания работ (в том числе этапов работ) и сдачи результата работ Заказчику - пени в размере 0,02 процента от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
12.2.2за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, - пени в размере 0,1 процента от стоимости работ по устранению дефектов и стоимости подверженных дефектов конструкций (оборудования, материалов, сетей и т.п.) за каждый день просрочки;
12.2.3в случае не вывоза (неполного вывоза) на день сдачи результата работ Генеральным подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории Объекта - штраф в трехкратном размере от стоимости вывоза мусора;
12.2.4за несвоевременное освобождение Объекта от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,02 процента от цены Договора за каждые 10 (десять) дней просрочки до фактического исполнения обязательства.
12.3Уплаченные Генеральным подрядчиком пени и штрафы не освобождают его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.
12.4В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Генеральный подрядчик обязуется в течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки и предъявить его к сдаче. При этом Заказчик вправе начислить Генеральному подрядчику пени в размере 0,02 процента от цены Договора за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию на основании счета и претензии, выставленных Заказчиком.
12.5Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Генеральный подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Генерального подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами.
12.6В случае задержки государственной экспертизы Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты.
12.7В случае отсутствия (несвоевременного) финансирования в рамках увеличения уставного капитала Заказчика и/или несвоевременного привлечения Заказчиком кредитных средств, последний не несет ответственности перед Генеральным подрядчиком и перед привлекаемыми им третьими лицами (субподрядчиками) за нарушение сроков оплаты и иных условий настоящего договора.
12.8В случае задержки финансирования Генеральный подрядчик не несет ответственности за нарушение сроков выполнения работ, указанных в п. 4.1. настоящего договора.
12.9Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно выставленного счета.
12.10Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по Договору - в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня направления претензии.
12.11Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
13)Права на результаты интеллектуальной деятельности
13.1Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по настоящему Договору, принадлежат Заказчику.
13.2Под правами на результаты интеллектуальной деятельности понимаются исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных, секреты производства (ноу-хау), а также права на иные результаты.
13.3Право собственности на документированные результаты работ, в том числе на рабочую документацию, выполненные Генеральным подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, переходит к Заказчику после приемки работ рабочей документации по Акту сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме.
13.4В случае если Договор расторгается досрочно, в момент расторжения Договора к Заказчику переходит право собственности на всю проектно-сметную документацию, разработанную Подрядчиком до момента расторжения Договора.
13.5В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Генеральный подрядчик обеспечивает передачу Заказчику исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Генеральный подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения настоящего Договора по любым основаниям.
13.6Генеральный подрядчик подает заявку на получение патента (свидетельства) на имя Заказчика. Расходы по обеспечению правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, созданных по настоящему договору, осуществляются за счет Генерального подрядчика.
13.7Генеральный подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком необходимость и условия использования в работе по настоящему Договору предшествующей интеллектуальной собственности и информации, принадлежащих Сторонам или третьим лицам, представив научно-техническое и экономическое обоснование целесообразности их использования.
13.8В случае если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов интеллектуальной деятельности, полученных по настоящему Договору, Генеральный подрядчик обязан за свой счет приобрести у правообладателя неисключительную лицензию на имя Заказчика, либо изменить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки полученные результаты работ таким образом, чтобы при дальнейшем их использовании Заказчиком не нарушались законные права третьих лиц.
13.9При необходимости иные вопросы, связанные с охраной и использованием результатов интеллектуальной деятельности, разрешаются по соглашению Сторон.
13.10Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Сторонами до начала выполнения работ по настоящему договору, принадлежат Стороне их создавшей.
13.11Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, раскрывающих сущность (содержание) созданных результатов интеллектуальной деятельности, способных к правовой охране, а также получивших правовую охрану в качестве секретов производства (ноу-хау), программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем.
14)Обстоятельства непреодолимой силы
14.1Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
14.2Сторона, для которой исполнение настоящего договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.
14.3Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение стороной своих обязательств по договору.
14.4Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 7 (семи) дневный срок. После чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.
14.5Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
14.6Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:
14.6.1война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
14.6.2массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
14.6.3восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;
14.6.4массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
14.6.5другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
14.7Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.
14.8Генеральный подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
14.9В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.
15)Разрешение споров между Сторонами
15.1В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий - разрешать их на основе взаимного согласия. Если согласие не достигнуто, то споры и противоречия рассматриваются в претензионном порядке.
15.2Претензия направляется в письменной форме за подписью уполномоченного лица. Претензия (ответ на претензию) может быть передана посредством факсимильной связи или электронной почты, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением.
15.3В претензии должны быть указаны следующие данные:
15.3.1основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии;
15.3.2предъявляемые требования, а при денежном исчислении - их сумма с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту нарушения);
15.3.3почтовый адрес, по которому Сторона, направившая претензию, желает получить ответ на нее;
15.3.4реквизиты счета для перечисления денежных средств (при денежном исчислении предъявленных требований);
15.3.5дата составления претензии.
15.4К претензии должны быть приложены заверенные подписью уполномоченного лица и печатью копии документов, подтверждающих обоснованность претензии.
15.5Срок рассмотрения претензии – 21 календарный день с даты получения претензии.
15.6Досудебный претензионный порядок урегулирования споров для Сторон является обязательным. Претензия, оформленная с нарушением требований, установленных Договором или направленная без приложения копий перечисленных в ней документов, возвращается заявителю с указанием причин возращения в срок 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.
15.7В случае не достижения взаимного согласия, все споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами при изменении, расторжении, неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего договора, а также по поводу его недействительности, разрешаются в Третейском суде при Государственной корпорации «Ростех» в соответствии с утвержденным регламентом. Решения Третейского суда при Государственной корпорации «Ростех» признаются сторонами обязательными для исполнения, являются окончательными и не подлежат оспариванию.
16)Изменение, прекращение и расторжение Договора
16.1Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
16.2В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Генеральный подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.
16.3При изменении Законодательства Российской Федерации, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на день заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, предусмотренных на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены Дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
16.4Заказчик вправе в одностороннем несудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления Генеральному подрядчику в случаях:
16.4.1задержки Генеральным подрядчиком начала работ более чем на 20 (двадцать) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
16.4.2систематического нарушения Генеральным подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (тридцать) рабочих дней;
16.4.3несоблюдения Генеральным подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) рабочих дней;
16.4.4аннулирования Свидетельства о допуске к работам, полученного Генеральным подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО);
16.4.5получения по результатам аттестации материалов и оборудования, проводимой Заказчиком, отрицательного акта приемки (экспертного заключения) и неустранения недостатков;
16.4.6Несвоевременного окончания выполнения работ, установленного пунктом 4.1. настоящего договора.
16.4.7по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
16.5Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению до сдачи ему результатов работ, уведомив об этом Генерального подрядчика. Договор считается расторгнутым спустя 15 (пятнадцать) рабочих дней после даты получения Генеральным подрядчиком данного уведомления.
16.6С даты получения Генеральным подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Генеральный подрядчик обязан прекратить выполнение работ на объекте, поставку оборудования и материалов, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и исполнительную документацию, поставленные на объект оборудование и материалы, вывести с места производства работ собственную технику и неиспользованные расходные материалы. При этом подлежит возмещению (уплате) часть установленной цены, пропорционально части работы, выполненной Генеральным подрядчиком до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора, а также расходы по оплате материалов и оборудования, использованных для целей проведения таких работ (части работ).
16.7После расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе использовать любые товары, имеющиеся у Генерального подрядчика, документацию Генерального подрядчика и другую документацию, разработанную Генеральным подрядчиком, оплаченные по Договору.
16.8После того, как уведомление о расторжении или об отказе от исполнения настоящего Договора вступило в силу, Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Генеральному подрядчику до установления стоимости выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений. , а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и/или получить от Генерального подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением строительства объекта, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Генеральному подрядчику.
16.9Генеральный подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:
16.9.1возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;
16.9.2остановки Заказчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Генерального подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) дней.
16.10По завершении гарантийного срока для данного объекта с учетом всех его продлений Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что со дня подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Договору за исключением обязательств о конфиденциальности.
17)Конфиденциальность
17.1Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.
17.2Стороны настоящим подтверждают, что условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Информация, полученная Стороной при подготовке Договора, а также после его заключения является ценной для Сторон, составляя служебную и/или коммерческую тайну Сторон, имеющую действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу её неизвестности третьим лицам, и к ней нет свободного доступа на законном основании.
17.3Генеральный подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Генеральный подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные действия.
17.4Генеральный подрядчик обязан предусмотреть в договорах с субподрядчиками условия о конфиденциальности, аналогичные условиям настоящего Договора, при этом Генеральный подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) субподрядчиков как за свои собственные действия.
17.5Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.
17.6Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.
17.7Требования пункта 17.1 не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.
17.8Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 20, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
18)Особые условия. Заключительные положения
18.1Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
18.2Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу.
18.3При этом уведомления, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен ("из рук в руки") курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.
18.4В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 19, Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.
18.5При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
18.6Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
18.7Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действия настоящего договора распространяются на отношения сторон, возникшие с момента подписания договора.
18.8Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
18.9Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору:
18.9.1Приложение №1Техническое задание.
18.9.2Приложение №2График производства работ.
19)Реквизиты и подписи Сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
|
ЗАКАЗЧИК:
|
________________________________________
(___________________)
ИНН
ОГРН
Юридический адрес:
Банк
Р/с
БИК
К/с
Тел.:
Эл.почта:
|
Публичное акционерное общество «Московский институт электромеханики и автоматики»
(ПАО «МИЭА»)
ИНН 7714025469 КПП 771401001,
ОГРН 1027739201951
Юридический адрес: 125167, г. Москва, Авиационный пер., д.5
Банк АО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва
Р/с 40702810400250009201
БИК 044583162
К/с 30101810245250000162
Тел. 8 (495) 223-27-14
e-mail: aomiea@aviapribor.ru
|
От ИСПОЛНИТЕЛЯ:
_________________________________
_________________ /______________
М.П.
|
От ЗАКАЗЧИКА:
___________________________________
_________________/_________________
М.П.
|
Приложение 1
к договору № __________ от «___» __________ 2015 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
В соответствии с частью V настоящей конкурсной документации.
Заказчик Подрядчик
Приложение 2
к договору № __________
от «___» __________ 2015 г.
График производства работ
№ п/п
|
Наименование работ и основных этапов
по договору
|
Срок начала
работ
|
Срок окончания
работ
|
1.
|
|
1.1
|
|
|
В течение __ календарных дней
|
1.2
|
|
|
В течение __ календарных дней
|
2.
|
|
2.1
|
|
|
В течение __ календарных дней
|
2.2
|
|
|
В течение __ календарных дней
|
2.3
|
|
|
В течение __ календарных дней
|
3.
|
|
3.1
|
|
|
В течение __ календарных дней
|
3.2
|
|
|
В течение __ календарных дней
|
4.
|
|
4.1
|
|
|
В течение __ календарных дней
|
4.2
|
|
|
В течение __ календарных дней
|
Заказчик Подрядчик
|
