Департамент образования Ярославской области
|
Скачать 245 Kb.
|
|
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____ г. Ярославль 26 декабря 2011 года Департамент образования Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора департамента Степановой Татьяны Александровны, действующей на основании Положения о департаменте образования Ярославской области, утвержденного Постановлением Администрации Ярославской области от 31.01.2007 № 29, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Фрам», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Щербаковой Натальи Алексеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. В соответствии с итогами открытого аукциона (протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №04-821-3/1 (0171200001911002821-3) от 14 декабря 2011 года), Поставщик обязуется осуществить поставку 12 комплектов учебно-лабораторного оборудования кабинетов химии (далее Товар) в 2011 году в образовательные учреждения Ярославской области (далее – Получатели) в 2011 году в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к контракту) и разнарядкой (Приложение 2 к контракту), а Заказчик обязуется оплатить поставленный Товар. 1.2. Количество, ассортимент и наименование поставляемого Товара определяются Приложением 1 к контракту. 2. КАЧЕСТВО ТОВАРА И УПАКОВКА 2.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара требованиям технического задания. 2.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, предоставляет сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, в случаях, установленных действующим законодательством, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2.3. Поставляемый Товар должен иметь упаковку и маркировку в соответствии с требованиями, действующими на территории РФ. 2.4. Поставщик обязан рассмотреть и удовлетворить претензии по количеству и качеству Товара в течение 10 дней. В случае просрочки выполнения этого требования Получатель вправе устранить недостатки и некомплектность Товара за свой счет и взыскать с Поставщика понесенные расходы. 2.5. Риск случайной гибели и повреждения товара несет Поставщик до момента передачи Товара Получателю. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Поставщик обязуется: 3.1.1. Своевременно поставить Товар, на условиях, согласованных Сторонами. 3.1.2. Поставить Товар, в количестве и ассортименте, согласованном сторонами. 3.1.3. Осуществить обучение персонала получателей. 3.1.4. Письменно уведомить Получателя и Заказчика о готовности поставки Товара не менее, чем за 5 дней до поставки. 3.1.5. Обеспечить за свой счет хранение и осуществление погрузочных работ. 3.1.6. Передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, подписанные Поставщиком и Получателем. 3.1.7. Одновременно с поставкой предоставить Заказчику сертификаты (Сертификат соответствия, а также Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого оборудования нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ, обязательные для данного вида товара) и/или иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случаях, установленных действующим законодательством. 3.1.8. В течение гарантийного срока, который установлен в соответствии с Техническим заданием, и исчисляемого с момента приемки Товара Получателем, за свой счет проводить необходимый ремонт и устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства. 3.2. Заказчик обязуется: 3.2.1. Обеспечить приемку Товара Получателем и, при отсутствии претензий Получателя относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара, подписание Получателем товарно-транспортных накладных и счетов-фактур. 3.2.2. Произвести оплату Товара на условиях и в сроки, предусмотренные контрактом. 4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. Цена контракта составляет 4669336,00 (Четыре миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч триста тридцать шесть) рублей. Цена контракта указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 4.2. Порядок оплаты: -оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. - авансовый платеж составляет 30 % от суммы заключенного контракта, перечисляется в течение 15 банковских дней с даты заключения контракта на основании предъявленного счета. - последующий расчет производится по факту поставки товара в течение 20 банковских дней с даты предъявления счета Поставщика с приложением товарно-транспортных накладных, подписанных Поставщиком и Получателем, подтверждающих поставку товара. 4.3. Валютой платежа является российский рубль. 4.4. Обеспечение исполнения обязательств по контракту составляет 1 407 840,00 рублей и может быть обеспечено следующими способами: залог денежных средств, безотзывная банковская гарантия, договор поручительства. Способ обеспечения исполнения обязательств по контракту выбирает поставщик. 4.5. Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется на срок по 31 января 2012 года; обеспечение гарантии поставщика на товар предоставляется на срок действия такой гарантии. 4.6. В случае если Поставщик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту выбран залог денежных средств и если Поставщик исполнил взятые на себя по контракту обязательства надлежащим образом, Заказчик обязан возвратить ему денежные средства в течение 5 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика после окончания срока предоставления обеспечения. 5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 5.1. Поставка Товара осуществляется Получателям согласно разнарядке, прилагаемой к контракту. Все поставляемое оборудование должно быть новым (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и изготовлено в 2011 г. 5.2. Поставка производится течение 20 дней с момента заключения контракта. Поставка производится по месту нахождения Получателей. Поставщик должен осуществить обучение персонала получателей в течение 60 дней со дня окончания поставки. 5.3. Датой поставки Товара (либо его партии) является дата подписания товарно-транспортной накладной, подтверждающей передачу Товара Получателю. 5.4. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. 5.5. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. 5.6. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. 6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ 6.1. Приемку Товара осуществляет Получатель с участием Поставщика. 6.2. Товар принимается Получателем в присутствии представителя Поставщика по количеству, качеству и ассортименту в порядке, предусмотренном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6, «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7. 6.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик или Получатель вправе предъявить Поставщику претензии по качеству. 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 7.1. Вместе с товаром предоставляется гарантия качества производителя и гарантия качества Поставщика на товар. Срок действия гарантии качества производителя установлен в техническом задании. Срок действия гарантии качества Поставщика – не менее срока действия гарантии качества производителя. 7.2. В течение гарантийного срока Поставщик обязан обеспечить гарантийное обслуживание Товара. Поставщик на период гарантийного срока оказывает весь комплекс бесплатных услуг: по ремонту Товара; восстановлению работоспособности установленного им системного и прикладного программного обеспечения; по доставке Товара до сервисного центра и обратно. Система технического гарантийного обслуживания должна обеспечивать восстановление работоспособности установленного Товара в течение 10 суток с момента поступления заявки (исключая выходные и праздничные дни) во всем периоде гарантийного обслуживания. Гарантийное обслуживание осуществляется на месте эксплуатации. В случае необходимости доставка оборудования в сервисный центр осуществляется силами поставщика и за счет поставщика. В течение гарантийного срока обеспечивается поддержка «горячей» линии по техническим вопросам эксплуатации оборудования. 7.3. Расходы, связанные с гарантийным обслуживанием товара, несет Поставщик. 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ. 8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. 8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также иного ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств. 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9.1. Споры по настоящему контракту рассматриваются в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде Ярославской области. 9.2. Все приложения, изменения, согласования, дополнения и уточнения к настоящему договору с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ, являются его неотъемлемыми частями, они должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Приложение: 1) Техническое задание на оборудование 2) разнарядка на оборудование 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Приложение 1 к государственному контракту от 26 декабря 2011г. №160 Техническое задание на поставку 12 комплектов учебно-лабораторного оборудования кабинетов химии для нужд образовательных учреждений Код ОКДП 3020000 Поставка Товара осуществляется в учреждения согласно разнарядке. Условия поставки: Поставщик должен уведомить Учреждение за 5 дней до готовности поставки. Поставка производится комплектами, готовыми к монтажу по месту эксплуатации. Срок поставки: в течение 20 дней с момента заключения контракта. Требования к оборудованию общие: Поставляемое оборудование должно быть новым, неиспользованным. Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация может быть как на русском, так и на английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий Вся техника должна функционировать при следующих условиях: параметры электропитания устройств подключаемых к сети (220 V +/- 20 V, 50 Hz +/- 1 Hz); температура окружающей среды от +10 °С до +30 °C; относительная влажность от 40% до 80% при температуре +25 °C; ПЭВМ должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов: ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ 26329-84 (п. 1.2, 1.3), ГОСТ Р 51318.22-99 (кл. Б), ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99. Все оборудование должно поставляться комплектами, готовыми к монтажу по месту эксплуатации Гарантийное обслуживание осуществляется на месте эксплуатации. В случае необходимости доставка оборудования в сервисный центр осуществляется силами поставщика и за счет поставщика. Общий список комплекта: Интерактивная система с короткофокусным проектором Интерактивная система опроса Акустическая система Документ камера Цифровой микроскоп Программное обеспечение для управления учебным процессом Моноблок учителя Точка доступа Wi-Fi Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) Гарнитура (наушники и микрофон) Цифровой фотоаппарат Спецификация на оборудование
Приложение 2 к государственному контракту от 26 декабря 2011г. №160 Разнарядка на поставку оборудования
|
Похожие:
 |
Департамент образования ярославской области В целях обеспечения информационной безопасности при проведении единого государственного экзамена |
|
Перечень имущества, являющегося государственной собственностью Ярославской... Ярославской области Великосельского специального (коррекционного) детского дома и закрепляемого на праве оперативного управления... |
|
Постановление от 01. 07. 2016 №780-п г. Ярославль Об оплате труда... Кой области от 21 декабря 2004 г. №64-з «Об оплате труда работников государственных учреждений Ярославской области», постановлением... |
|
Постановление от 01. 08. 2006 №206 г. Ярославль о государственной... В соответствии с Законом Ярославской области от 8 декабря 2000 г. №28-з «О порядке осуществления права собственности в отношении... |
 |
Ярославской области постановление Постановлением администрации городского поселения Пошехонье Ярославской области от 28. 06. 2016 №130 «О создании муниципального бюджетного... |
|
Губернатор ярославской области ... |
|
Инструкция для уполномоченного представителя государственной экзаменационной... Ярославской области (далее Инструкция) разработана в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным... |
|
Постановление от 19. 01. 2006 №20 г. Ярославль Об условиях приватизации... В соответствии с Законом Ярославской области от 2 июня 2003 г. №26-з «О приватизации государственного имущества, находящегося в собственности... |
|
Отчет о результатах самообследования государственного учреждения... Межрайонной налоговой инспекцией №7 по Ярославской области 07. 10. 2015г. Изменено и наименование учреждения – с 01. 09. 2015г учреждение... |
|
Инструкция для руководителя пункта проведения экзамена при проведении... Руководитель пункта проведения экзамена (далее – ппэ) назначается приказом департамента образования Ярославской области (далее –... |
|
Департамент образования Ярославской области Тарас Михайлович, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Збаразского Тараса Михайловича, действующего на основании Свидетельства... |
|
Департамент образования Ярославской области Общество с ограниченной ответственностью «Рос-сервис», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Худолея... |
|
Инструкция по обеспечению информационной безопасности при проведении... Егэ) в Ярославской области, соблюдения интересов участников егэ и в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в... |
|
Доклад органов исполнительной власти Ярославской области о результатах... Ярославской области Ярославской областной Думой, органами местного самоуправления Ярославской области осуществлялся мониторинг правоприменения... |
|
Ярославской области постановление Пошехонье Ярославской области, Постановлением администрации городского поселения Пошехонье Ярославской области от 28. 06. 2016 №130... |
|
Инструкция для руководителя пункта проведения экзамена с использованием... Руководитель пункта проведения единого государственного экзамена (далее – егэ) назначается приказом департамента образования Ярославской... |